零星施工合同范本

  随着法律观念的日渐普及,越来越多事情需要用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的零星施工合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

零星施工合同范本1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包方式:

  二、工程承包内容及造价(待定)

  1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。

  2、合同价款:

  三、付款及结算方式(待定)

  1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。

  2、工程完工后七日内付清全部款项。

  四、工程期限

  工程开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日

  五、工程质量

  乙方必须严格按照甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  六、双方责任:

  甲方责任:

  1、按照合同约定提供施工条件,如人员进出、材料堆放、进出道路等,使之符合乙方正常施工;

  2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费 用;

  3、提供现场使用的水、电位置,提供材料运输通道及堆放场地;

  4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;

  5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并有提出整改的权利;

  6、如乙方未能按甲方的技术要求施工,甲方将以书面形式命令乙方立即停止施工,并有权解除合同,且产生的所有损失均由乙方承担;

  7、为乙方提供施工图纸和相关技术要求,并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;

  8、工程完工后,甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收,并及时出具验收报告。

  乙方责任:

  1、施工人员进入现场后,必须服从甲方管理,自觉遵守现场安全文明施工的各项规定,遵守甲方的各项规章制度;

  2、委派现场管理代表为工程负责人,全面负责工地现场及本合同的施工和管理,保证工程进度,在合同约定期限内保质保量完工;

  3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失均由乙方承担;在施工中若损坏其它分项工程产品,乙方应照价赔偿;

  4、所提供的'材料须符合甲方技术要求,符合国家标准和相关行业标准;

  5、所提供的主要原材料、设备、构配件、半成品等所有材料必须为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品,且按有关规定提供质量合格证,及相关材质证明文件;

  6、对材料改变或代用必须经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后,方可用于工程;

  7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工,材料、器材等损失均由乙方负责;

  8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担,在工程款中扣除;

  9、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,维护好现场文明施工形象,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用均由乙方承担;

  10、按合同约定的工期完成施工任务,否则每延期一天承担1000元违约金。

  11、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时,根据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

  12、如甲方验收中发现不合格之处,乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改,并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改,每延期一天承担1000元违约金,如因此延误甲方整体工程进度,产生的所有经济损失均由乙方承担。

  13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

  14、工程竣工后,乙方按合同约定对工程实施保修,保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内,乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务,每逾期一日,乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

  七、其它事宜约定

  1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方应无偿维修。

  2、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延,具体完工时间双方可另行协商;

  3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。

  4、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。

  八、合同变更

  本合同未尽事宜,由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意,以书面形式变更。

  九、争议解决的方式:

  在合同履行中发生争议的,双方协商解决,如协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

  十、附则

  1、双方任何一方未取得另一方书面同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

  2、本合同所包括的附件、补充协议,是本合同不可分割的一部分,均具有同等法律效力。

  3、本合同一式肆份,双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。

   甲方:山东德硕置业有限公司 乙方:

  地址:

  法定代理人: 法定代理人:

  委托代理人: 委托代理人:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

零星施工合同范本2

  甲方:

  乙方:

  甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议:

  一、承包内容:-_____________________

  二、承包价格:承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________

  三、结算方式:乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。

  四、付款方式:所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。

  五、质量要求:必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责。

  六、工期要求:工程总工期为 天,即施工时段为 年 月 日至 年 月 日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚。

  七、其他要求

  1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责。

  2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。

  3.乙方若无故擅自停工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的`费用甲方概不负责,合同另签他人。

  4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。

  5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款。

  八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

零星施工合同范本3

  发 包 方:

  住 址:

  法定代表人:

  承 包 方:

  住 址:

  法定代表人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称: ;

  (二)工程地点: ;

  (三)工程内容: ;

  (四)资金来源: ;

  (五)工程立项批准文号: 。

  第二条 工程承包范围

  承包范围为以下第 种。

  1.工程实行招投标的,本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围,如果对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的项目以及未施工的项目,应当在结算时作相应的扣减。

  2.工程未实行招投标的,承包范围为 。

  (二)承包方式: ;

  第三条 质量标准

  工程质量标准:

  第四条 工程期限

  (一)开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  合同工期总日历天数: 天。

  (二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。

  (三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。

  (四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的,工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担。

  (五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。

  第五条 工程价款

  (一)本合同初步预算总价款 元。未实行合同包干价的,最终价款由贵州水城矿业股份有限公司工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进行结算。

  (二)总价包干合同不作价款调整,但如遇下列情况,合同总价款应作相应调整,按照第五条第(一)项规定进行结算。

  1.设计发生变更;

  2.在施工中增加或减少了工程项目。

  (三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进行确定,未经事先书面确认的`,甲乙双方一律不予认可。

  第六条 工程质量验收

  乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方的监督检查。乙方应在工程竣工后15日之内及时通知甲方进行质量验收,质量验收必须达到合格标准。对不合格的工程,乙方应按规范的要求,承担返修工作及费用直到合格为止。

  第七条 工程价款的支付与结算

  工程竣工验收合格并移交使用后30日之内甲方一次性支付95%的工程款,留工程总价款的5%作为质保金,保修期满后无任何质量问题,一个月内一次性无息支付质保金。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效的发票。

  第八条 安全责任

  乙方在施工过程中应严格按照施工程序和施工规范的要求及规定组织施工,加强管理。在施工过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承担。

  第九条 工程保修

  本工程保修范围为施工的全部工程,保修期限为

  年,在保修期内乙方应在甲方规定的时间内进行工程保修;如乙方未在甲方规定的时间内保修的,甲方有权委托第三方进行维修,由此产生的一切费用在质保金中予以扣除,质保金不足以支付的,由乙方承担相应的经济损失。

  第十条 违约情形及违约责任

  (一)违约情形:合同一方违反合同任意一条约定的,均为违约。

  (二)违约责任:

  1.如双方均有违约行为的,各自自行承担相应的违约责任;

  2.任何一方违约,违约方应向守约方赔偿由此造成的损失外,还需支付守约方按合同价款总额 %的违约金;

  3.一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

  4.本合同项目不允许分包,如果发现转包或违法分包以及拖欠农民工工资的,甲方有权解除合同,不支付乙方任何工程款,且乙方须支付违约金500万元,

  5.如发现第三人挂靠、施工的,承包方一律支付违约金200万元,且该违约金不得请求人民法院或仲裁机构调低。

  第十一条 合同的变更、终止或解除

  (一)合同的变更:

  1.本合同未尽事宜,双方可进一步协商,签订书面补充协议;

  2.本合同的任何修改、补充须经双方协商一致,签订书面补充协议。

  以上补充协议为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  (二)合同的解除或终止:

  1.任何一方违反本合同约定,经对方提出后不采取弥补措施的或造成本合同不能履行时,守约方有权要求解除本合同;

  2.因国家政策变化而影响本合同履行时,任何一方均可以解除本合同;

  3.经合同双方协商一致可以解除本合同;

  4.因不可抗力因素致使本合同不能履行时,任何一方均可以解除本合同;

  第十二条 争议的解决方式

  甲乙双方在履行合同过程中发生争议的,双方应协商解决;协商不成的,向合同实际履行地有管辖权的人民法院起诉。

  第十三条 其他

  承包方的项目经理、授权签订合同的代理人必须是承包方的正式员工,应在合同签订时提供其工资收入证明、社保等证明其身份的资料。

  第十四条 合同份数及生效

  本合同一式 份,甲方执 份,乙方执份,均具有同等法律效力;自双方代表签字并加盖印章之日起生效,双方均履行完各自的义务后即自行终止。

  合同签订时间: 年 月 日

  合同签订地点:

  甲方(盖章)

  乙方(盖章)

  法定代表人或委托代理人

  法定代表人或委托代理人

  (签名

  ) (签名)

零星施工合同范本4

  发包方:____________________________

  承包方:____________________________

  甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就_工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称:____________________________

  (二)工程地点:____________________________

  (三)施工面积:____________________________

  第二条 承包范围

  人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

  第三条 承包金额

  详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

  承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

  本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。

  本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

  第四条 工期(三个月)

  (一)开工日期:____________________________

  (二)竣工日期:____________________________

  第五条 施工技术要求

  (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。

  (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

  第六条 双方责任及工作

  (一)甲方工作

  1.提供食宿条件:

  2.为乙方施工协调有关工作关系:

  3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

  (二)乙方工作

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。

  加强安全、防火、防盗意识。

  3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。

  文明施工,周转材料包干使用。①。扣件按3%,②。u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

  第七条 工程验收

  (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

  (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

  (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

  (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

  第八条 人工费支付

  (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

  (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

  (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的`95%,余款一个月后付清。

  (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

  第九条 安全责任

  乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

  未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。

  第十条 其它约定

  若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

  本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

  甲方:__________________ 乙方:_________________

  负责人:________________ 委托人:_______________

  代表:__________________ 代表:_________________

  签约时间:____________年____________月___________日

零星施工合同范本5

  甲 方:

  地 址:

  联系人:

  电 话:

  乙 方:

  地址:

  联系人:

  电 话:

  甲方将 零星工程承包给乙方实施,根据平等互利、公平、公正的原则,甲乙双方自愿签订本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程量:详见工程预算清单。

  二、划线漆及材料要求

  质量要求、技术标准按照约定标准执行,作为竣工验收的标准及依据。

  三、工期

  本工程于 年 月 日开工至 年 月 日完成,因本工程是在室外施工,故如遇下雨天气与不可抗拒等自然灾害工期可往后顺延。

  四、合同价款

  1、 合同单价:每个单价为 元(大写: 元)待工程完工,验收合格后据实结算。

  2、 合同总金额约 元(大写: 元)(详见工程预算清单)。

  五、工程验收

  乙方施工完成,具备验收条件后,应当及时通知甲方验收,如验收不合格的,应由乙方负责就不合格之内容予以整改,直至合格为止,如仍不能验收合格,则甲方可以拒绝支付合同款项。

  六、工程款支付

  工程竣工并经甲方验收合格后45天内完成工程款支付。

  发票:付款前乙方须提供合法有效的发票。乙方未提供发票或提供发票有法律瑕疵的,甲方有权拒绝付款,同时乙方应承担瑕疵发票面额10%的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何处罚决定导致甲方支付罚款、声誉损失的,由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失,并另行向甲方提供合法有效的发票。

  乙方指定收款账户:

  开户行:

  户名:

  账号:

  在付款前,乙方应按照甲方要求提供相应合法合规的发票,否则,甲方有权拒付相应款项。

  七、违约责任

  1.工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元(伍佰元)的违约金。乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的`损失),由乙方承担。

  2.工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求返工,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。

  3.因乙方失误或者工程质量问题导致人员伤亡的,由乙方承担全部赔偿责任。

  4.工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。

  5.本合同不得转包,一经发现甲方有权终止合同,由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。

  6.乙方在工程完工后质量保证期间内不履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款 15%的违约金。

  7.甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

  8.因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

  八、其他

  甲乙双方对本合同履行如发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  本合同未约定的事项,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力。

  本合同于甲乙双方签署之日起生效。本合同一式肆 份,甲方叁份、乙方壹份,均具有同等的法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  授权代表签字: 授权代表签字:

  日期: 年月 日 日期:年 月 日

  附件:乙方营业执照、法定代表人、相关资质证明材料复印件、工程预算清单等

零星施工合同范本6

  甲方:

  乙方:

  华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目,根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过充分协商签订本合同。

  第一条工程项目

  (一)工程地点:渑池县仁村乡雪白村、台口村、大水沟村。

  (二)工程内容:

  1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,包括施工图中所有的设备预埋件(即锚栓组合件)

  2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)完成基础浇筑。

  第二条工程总价:

  壹亿捌仟伍佰万元整(¥18500万元)

  第三条合同工期

  双方商定工期,开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日工期 个月。

  第四条工程质量

  (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收。

  (二)工程合同一经双方签订,乙方设备进场,三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

  (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方给予免费修补。

  第五条 材料设备供应

  (一)工程所需材料由乙方按照甲方制定的品牌、型号采购。

  (二)材料设备附有出厂的.合格证明,材料设备有异议进行检验。

  第六条 付款方式

  (一)大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

  (二)以后按月进度付款,每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

  (三)单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内,付至已完工程量的80%工程款,剩余款项一年后一次性付清。

  第七条 责任范围

  (一)甲方责任

  1、负责解决施工现场用水、用电,道路畅通。

  2、甲方保证按任务书约定付款到位。

  (二)乙方责任

  1、乙方进场需服从甲方管理;

  2、乙方需保证施工进度和工程质量,延期一天罚款1000元。

  3、凡施工期间发生的施工质量安全事故责任由乙方负责。

  4、乙方负责及时清理建筑垃圾,生活垃圾,及设备材料的保管工作。

  第八条其他事项

  (一)合同签订后,由于乙方人员失误造成甲方损失的,损失时由乙方承担。

  (二)由乙方不具备施工条件造成停工损失的,由乙方承担责任。

  (三)合同其他未尽事宜,经双方研究另立补充条件,与本合同同具法律效力。

  (四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

  第九条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  委托人: 委托人:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

零星施工合同范本7

  甲方:_________

  乙方:_________

  为了推进我校后勤工作社会化的进程,根据《_________》,就校园物业零星维修由乙方承接,经双方协商,达成以下协议。

  一、托管时间

  自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  二、甲方职责

  1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序,监管好学校固定资产和设备。

  2.计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。

  3.监督乙方的维修业务,评价维修服务质量。

  4.测评乙方目标责任,达不到要求的监督乙方整改,直到达到要求。

  5.按期支付托管维修经费。

  6.组织审计维修经费的使用管理。

  三、甲方对乙方的要求

  1.负责学校水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、维修。

  2.负责学校所属建筑物和建筑物内的`门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修。

  3.负责学校通讯设备的维修。

  4.经常主动巡回检查,及时维修,确保校内设备完好正常运转,并尽可能节约成本,提高物品利用率。

  四、乙方承诺

  1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序,维护好学校固定资产和设备。

  2.管好维修人员,责任明确,业务熟练,工作到位,作风端正,服务态度好。

  3.建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。

  4.全权保管好国有资产,严防国有资产破坏或流失,维持设备完好率在95%以上。

  5.既保障供应,又防止浪费流失,积极做好节水、节电工作,建立责任包干制和巡回检查制度,与奖惩挂钩。

  6.坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。

  7.合理使用和严格管好维修经费,接受甲方的审计。

  8.完不成目标要求,接受甲方处理。

  五、本协议未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

零星施工合同范本8

  发包方(甲方)_____项目部

  承包方(乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:______

  2、工程地点:_________

  3、承包范围:________项目模板工程

  二、承包方式、取费标准:

  1、承包方式:甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。

  2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准。

  3、合同单价

  (1)工程量计算规则:按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等。

  (2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板(16000㎡)木枋(400m3),含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为26元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费,人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。

  (3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日,由项目开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%.

  (4)本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。

  (5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。

  5、工作内容:

  a.测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。

  b.场内运输:木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

  三、双方责任

  (一)甲方

  1、甲方驻工地代表:

  2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。

  3、甲方负责提供塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

  4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。

  费用由乙方自理。

  5、及时组织钢管和扣件材料进场,负责搭设安全设施,指挥安全、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转。

  6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。

  甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电/人,3吨水/人限制用电用水量,超额部分按市场价直接在工程款内扣除。

  7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

  (二)乙方

  1、乙方驻工地现场代表:

  (乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)

  2、乙方必须持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

  进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

  3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

  4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。

  遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

  5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。

  进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施,由责任方承担自身安全防护措施。

  6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。

  7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

  8、乙方进场人员自带生活费。

  9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。

  四、工期、质量、成品保护、安全文明施工

  1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织计划施工,按甲方计划材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最后甲方统计总量。

  因乙方原因造成工期延误者,按每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款。

  2、质量:该工程质量目标确保

  武汉市优质工程标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮。

  3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款。

  非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

  4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~ 元的罚款。

  5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。

  负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的`费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。

  6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。

  乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

  五、工程结算与支付

  1、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

  2、人工费支付:

  乙方施工的分项工程按节点付款,基础平±0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70 %,主体封顶支付总价款的 85 %,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至100%.。

  若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。

  3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。

  六、其他

  1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;

  如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。

  2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,第一次打架罚款5000元,第二次打架罚款10000元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

  3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。

  4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

  5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8:2,即10000㎡的新模板,否则,甲方有权根据实际情况罚款5000~10000元(从履约金内扣除),且单价下浮10%。

  6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。

  否则视具体情况罚款100元~_元。

  7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必须做到工完场清。

  否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算中直接扣除。

  8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物。

  否则每次罚款100~1000元。

  9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款200元。

  10、因乙方原因出现爆模,乙方除及时按技术规范处理外,甲方视具体情况对乙方罚款100~5000元。

  11、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。

  12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

  13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

  本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,签字盖章后生效,结清人工费和材料费后失效。

  八、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  现场负责人: 现场负责人:

  年 月 日 年 月 日

零星施工合同范本9

  发包人:_____________________________________

  承包人:_____________________________________

  分包工程名称:_______________________________

  施工地址:____________________________区(县)

  发包人(全称):________________________________

  承包人(全称):________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况及承包工作内容

  1.1

  工程名称:______________________________________________

  1.2

  工程概况:______________________________________________

  1.3

  分包工作内容:__________________________________________

  范围包括:__________________________________________________

  1.4

  工程监理单位(全称):________________________________

  第二条 作业人员

  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条 合同工期

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条 合同价款

  4.1

  合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元

  4.2

  合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  4.2.2 以 年施工预算或 年施工概算定额为依据:

  ①定额工资单价为:

  瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

  砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

  水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

  ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;

  ③分项工程承包:

  外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;

  水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;

  内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.

  4.2.3

  定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)

  4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

  4.3

  对合同价款内容的明确:_______________________________________

  第五条 合同价款的结算和支付

  5.1

  结算、决算资料:

  5.1.1

  发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  5.1.2

  承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  5.1.3

  有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  5.2

  合同价款的结算和决算:

  5.2.1

  发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  5.2.2

  工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  5.3

  合同价款的支付:

  5.3.1合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

  5.3.2

  分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

  5.3.3

  合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

  5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

  第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  6.1

  安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  6.2

  重大伤亡及其他安全事故处理:

  6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  6.2.2

  按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  6.3

  对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.

  第七条 工程质量、验收与保修

  7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

  如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。

  在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

  7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

  7.4

  对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.

  第八条 工期延误

  8.1

  对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

  a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

  b.设计变更和工程量增加;

  c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

  d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

  e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

  f.发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。

  承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

  8.3

  非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:

  第九条 文明施工

  9.1

  发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

  9.2

  发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

  9.3

  对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.

  第十条 材料机具供应

  10.1

  本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________

  承包人自备的工具为:______________________________________________双方确认防护用具由______________承担。

  10.2

  由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

  10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

  10.4

  对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________

  第十一条 文物保护

  对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。

  第十二条 发包人的权利及义务

  12.1

  负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的`交底。

  12.2

  负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

  12.3

  负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  12.4

  负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  12.5

  负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

  12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。

  12.7

  负责组织工程的验收工作。

  12.8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。

  发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。

  第十三条 承包人的权利和义务

  13.1

  承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

  13.2

  承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

  13.3

  在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

  13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

  13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

  在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

  13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

  13.7

  承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

  第十四条 违约责任

  14.1

  发包人违约责任

  14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。

  停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

  14.1.2

  由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

  14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

  14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

  14.2

  承包人违约责任

  14.2.1

  因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

  14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  14.2.3

  因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十五条 合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

  1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

  2.向___________人民法院起诉。

  第十六条 合同的生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

  第十七条

  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。

  第十八条

  本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

  在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

  甲方(盖章): 乙方((盖章):

  合同签订时间: 年 月 日

  合同签订地点:

零星施工合同范本10

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方) 甲方将零星工程承包给乙方施工,为了加强工程管理,确保工程质量与安全生产,明确双方的权利义务,经双方协商,特订立如下条款,以利双方共同履行:

  一、 工程名称:零星工程。

  二、 承包内容:小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容,按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。

  三、 承包方式:包工包料,竣工后工程量按实结算。

  四、 工程质量:乙方须按照乙方提供的'设计图纸和国家施工规范进行施工,乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。

  五、 维修施工期限:

  六、 工程验收:按照国家验收标准进行验收,如工程出现施工质量不合格,乙方必须进行返工,并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的不当引起重大质量事故,甲方有权终止合同。

  七、 付款方式:已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕,付至工程量的100%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。

  八、 结算方式:根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20xx年版),土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算,无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。

  九、 安全责任:施工期间若发生安全事故,由于乙方违章由其全部负责,甲方不承担任何责任和费用。

  十、 其它:未尽事宜另行协商,本协议一式肆份,双方各执贰份,签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  时间: 年 月 日

零星施工合同范本11

  甲 方:

  地 址:

  联系人:

  电 话:

  乙 方:

  地址:

  联系人:

  电 话:

  甲方将 零星工程承包给乙方实施,根据平等互利、公平、公正的原则,甲乙双方自愿签订本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程量:详见工程预算清单。

  二、划线漆及材料要求

  质量要求、技术标准按照约定标准执行,作为竣工验收的标准及依据。

  三、工期

  本工程于 年 月 日开工至 年 月 日完成,因本工程是在室外施工,故如遇下雨天气与不可抗拒等自然灾害工期可往后顺延。

  四、合同价款

  1、 合同单价:每个单价为 元(大写: 元)待工程完工,验收合格后据实结算。

  2、 合同总金额约 元(大写: 元)(详见工程预算清单)。

  五、工程验收

  乙方施工完成,具备验收条件后,应当及时通知甲方验收,如验收不合格的,应由乙方负责就不合格之内容予以整改,直至合格为止,如仍不能验收合格,则甲方可以拒绝支付合同款项。

  六、工程款支付

  工程竣工并经甲方验收合格后45天内完成工程款支付。

  发票:付款前乙方须提供合法有效的发票。乙方未提供发票或提供发票有法律瑕疵的,甲方有权拒绝付款,同时乙方应承担瑕疵发票面额10%的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何处罚决定导致甲方支付罚款、声誉损失的,由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的`违约金以赔偿甲方经济和声誉损失,并另行向甲方提供合法有效的发票。

  乙方指定收款账户:

  开户行:

  户名:

  账号:

  在付款前,乙方应按照甲方要求提供相应合法合规的发票,否则,甲方有权拒付相应款项。

  七、违约责任

  1.工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元(伍佰元)的违约金。乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。

  2.工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求返工,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。

  3.因乙方失误或者工程质量问题导致人员伤亡的,由乙方承担全部赔偿责任。

  4.工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。

  5.本合同不得转包,一经发现甲方有权终止合同,由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。

  6.乙方在工程完工后质量保证期间内不履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款 15%的违约金。

  7.甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。

  8.因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

  八、其他

  甲乙双方对本合同履行如发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  本合同未约定的事项,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力。

  本合同于甲乙双方签署之日起生效。本合同一式肆 份,甲方叁份、乙方壹份,均具有同等的法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  授权代表签字: 授权代表签字:

  日期: 年月 日 日期:年 月 日

  附件:乙方营业执照、法定代表人、相关资质证明材料复印件、工程预算清单等

零星施工合同范本12

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,遵循自愿和诚实信用的原则,双方就本项目施工事项协商一致,明确双方权利和义务,订立本协议,共同遵照执行。

  第一条 工程概况

  1-1工程名称:

  1-2工程地点:熙龙国际小区内

  1-3工程建设规模:

  第二条 工程承包方式和内容

  承包内容:

  第三条 合同工期

  开工日期: 月日 完工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数: 天

  第四条 质量标准

  按照国家现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》验收达到优良。

  第五条 合同价款及计算方式

  5-1、单价:

  5-1-1、图纸及合同之外的时工按: 元/工

  5-1-2、计算方式:

  第六条、发包人工作

  6-1 负责施工场地具备施工条件,担负施工现场的指挥、调度工作,做好各工种的协调关系。

  6-2 开工前发包人负责向承包人进行施工前技术交底及施工技术、安全生产指导教育工作,确保工程施工顺利进行。

  6-3 负责施工过程中各分部分项工程质量的检查和验收。

  6-4 发包人负责对承包人进行《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》的教育。

  第七条 承包人工作

  7-1 承包人进场后,必须接受发包人和现场管理人员的质量监督和现场调度。执行《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》和《住宿管理条例》的规定,加强施工现场管理,确保文明施工和安全施工。否则承担违规罚款责任。

  7-2 承包人应按施工技术规范、施工设计图纸及甲方现场管理人员要求施工。并按合同中约定的内容和时间完成项目施工任务,否则承担违约责任。

  7-3 在施工中和未交接验收之前,承包人应负责未完成和已完工程的保护工作。保护期间如发生损坏、承包人自费予以修复或按实际损失赔偿。

  7-4 保证施工场地的清洁符合环卫管理的有关规定,不随地浪费材料,退(转)场时负责清理材料及垃圾。

  7-5 承包人承担因自身安全保护措施不当,违反有关规定而造成的`人身伤亡事故的责任,及其因此而发生的一切费用。

  第八条 中途退场

  本合同协议采用约定试用期办法,有下列情形之一的,发包人可以解除合同:

  8-1 在施工过程中因承包人原因多次出现施工质量问题,进度达不到约定要求期限,经三次协调无效,发包人认为承包人已无能力履行协议中各项条款的;

  8-2 承包人严重违反劳动纪律或合同附件中管理条例:《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》、《住宿管理条例》等制度的。

  第九条 进度、质量

  9-1 承包人必须按确定的进度计划组织施工,不能由此影响总体施工进度。如因承包人责任影响工程验收的,应由承包人承担逾期罚款责任,罚款则在工资额内扣除。

  9-2 承包人必须按国家现行建筑施工技术规范及设计图纸要求施工,如因承包人责任而未达到验收标准的项目工程,承包人要承担违约责任;返工并赔偿经济损失。赔偿金额按实际经济损失计取,并承担返工直达到验收标准所需的一切费用。

  第十条 工程款支付方式:

  第十二条 违约赔偿

  12-1 工程成品保护赔偿:自费修复或按实际损失。

  12-2 承包人不能胜任工作:中途退场按实际合格的工程量结算并解除合同。

  12-3 承包人延误工期赔偿:每延误一天按 元罚款。 本协议一式三份,发包人二份,承包人一份双方签字盖章后生效,工程结算完毕,本合同即告终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

本文地址:https://www.tycjgp.com/mengchong/325335.html